佛山市第一人民医院手术室腹腔镜钳、剪、针持一批招标公告

1.招标条件

石湾镇街道七号仓宿舍楼提升改造工程已由佛山市禅城区发展和改革局以2205-440604-04-01-621996备案建设，招标人为佛山市宏裕资产经营有限公司，建设资金来自企业自筹。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2.工程概况与招标范围

2.1 建设地点：佛山市禅城区

2.2 项目建设规模：项目位于佛山市禅城区石湾镇街道忠信路87号，计划将忠信路87号内的宿舍楼进行提升改造（宿舍楼总楼层为8层，总建筑面积为4183.2㎡），打造青年陶艺家集创作与居住一体的公寓，工程总体投资约1434.96万元

2.3 计划工期：230日历天，计划开工时间：2022年7月1日，计划竣工日期：2023年2月15日

2.4 招标控制价（最高投标限价）：12,872,926.00（元）

2.5 本招标工程共分1个标段，各标段招标内容、规模和招标控制价（最高投标限价）：

   石湾镇街道七号仓宿舍楼提升改造工程的施工总承包，包括招标图纸及工程量清单范围内的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收及缺陷责任期阶段的全过程施工。具体工程内容以招标人提供的施工图纸、工程量清单及招标文件相关资料为准。

2.6 承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，☑综合单价包干 □固定总价包干。

2.7 工程质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

2.8 安全文明施工要求: 符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

3.资格审查方式

本工程采用“资格后审”的方式确定合格投标人。  

4.投标人资格要求

投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

4.1 法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

4.2 对投标人企业的资质要求

4.2.1 投标人须具有承接本工程所需的建筑装饰装修工程专业承包二级或以上资质。

     注：资质证书有效期延续符合住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知（建办市函〔2021〕510号）文件规定的按其执行。

4.2.2 本工程不接受联合体投标。

4.3 投标人须持有有效的《安全生产许可证》。

4.4 投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。

4.5 投标人应在佛山市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得对应行业的建筑行业诚信档案（投标人需同时持有佛山市建筑诚信评价体系管理平台“建筑业企业”类型的诚信编号）。

4.5.1 佛山市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为C级或以上且状态显示为“正常”（以资格审查当天的查询结果为准）。

4.5.2 广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。

4.6 对投标人拟派项目负责人的要求

4.6.1 对拟派项目负责人的资格要求：须具备注册于投标人本单位的建筑工程专业一级建造师电子注册证书。项目负责人应持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。

4.6.2 拟派项目负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取，并且拟派项目负责人必须在资格审查当日未被锁定。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

4.6.3 拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。

4.6.4 需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月，即2021年11月至2022年4月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件的扫描件为准。

4.6.5 投标人应慎重考虑选派一名工程项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如拟派项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标工程项目的投标项目负责人。如本工程项目为后确定该企业为中标人的，招标人将取消其中标资格。

4.7 专职安全人员1名，须具有《安全生产考核合格证（C证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件），且为投标单位在职人员。需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月，即2021年11月至2022年4月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件的扫描件为准。

注：（1）拟投入到本项目的项目负责人、专职安全人员不得相互兼任，且必须为投标人本单位人员。

有效的社保证明材料包括：投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件或复印件并加盖投标人公章；或投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门网站下载打印的打印件并加盖投标人公章；或投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门终端设备打印的社保证明文件复印件并加盖投标人公章。

投标人的社保证明因所在地区社保查询的不同规定，如只能查询至查询日的上上月，不能提供规定社保区间的社保证明的，投标人如在投标文件中提供了投标人人注册所在地（或分支机构注册所在地）政府部门的社保管理相应文件复印件或打印件，其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推，否则，不予认可。

如投标人受疫情影响已向相关部门申请免除或缓缴社保费的，或相关部门发布通知可免除或缓缴社保费的，可不提供相应月份的社保证明，但须提供相关申请成功证明材料或相关部门的公告通知文件（或网站公示截图）复印件并加盖投标人公章，否则不予认可。

根据《职称评审管理暂行规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第40号）的相关规定，投标人参与建设工程项目招标投标活动时，提供的相关人员职称证书应为人社部门或人社部门授权机构或人社部门认可机构或经人社部门备案机构颁发的为准。

4.8 对投标人企业的信誉要求

4.8.1 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

4.8.2 没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴）

4.8.3 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）

4.8.4 根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本工程项目投标。

4.8.5 根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。

5.招标文件、图纸等资料的获取

5.1 凡有意参加投标者，可于2022年5月19日至投标截止时间前登录佛山市公共资源交易信息化综合平台下载招标文件、图纸等资料。具体操作方法请浏览“佛山市公共资源交易网”网站“交易指南”中的工程交易栏目。网址：http://ggzy.foshan.gov.cn，业务咨询电话：0757-83990765、0757-83991581。招标文件费用为每套人民币500元，在项目开标当天收取。

5.2 招标文件一经在佛山市公共资源交易网发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应及时下载电子版招标文件及图纸（供下载的招标文件有PDF和WORD版本时，若有不一致，以招标人盖章的PDF版本招标文件为准）。否则所造成的一切后果由投标人自负。

6.投标保证金

6.1 本工程要求投标人提交24万元的投标保证金。

6.2 投标人可自行选择采用现金或投标担保的形式提交投标保证金。

6.2.1 投标保证金为现金形式时，投标人应在投标截止时间之前（以银行到账时间为准）提交；投标人应提前办理投标保证金手续，自行承担银行到账延误风险。

6.2.2 投标保证金为投标保函（保单）时：

纸质投标保函（保单）的提交：要求所有投标人在投标截止时间前提交投标保函（保单）纸质原件的，投标人授权代理人应在开标当天8时30分至投标截止时间之前提交投标保函（保单）原件（提交地点：佛山市公共资源交易中心禅城分中心指定开标室（地址：佛山市禅城区季华西路131号B1座，具体开标室详见佛山市公共资源交易信息化综合平台“日程安排查询”））。

电子投标保函（保单）的提交：投标人选择电子投标保函（保单）形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过“佛山市公共资源交易信息化综合平台”登录保证机构的业务系统办理。投标人下载加密的电子投标保函（保单）后，应当按招标文件要求将电子投标保函（保单）作为投标文件的内容一并提交。

7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间

7.1.1 投标文件递交的截止时间：2022年6月10日9时30分。

7.1.2 开标时间：2022年6月10日9时30分。

7.1.3 递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化，请密切留意澄清（答疑）、补充、

修改等文件中的相关信息。

7.2 投标人须在投标截止前将加密的投标文件通过佛山市公共资源交易网成功上传，开标地点：佛山市公共资源交易中心禅城分中心指定开标室（地址：佛山市禅城区季华西路131号B1座，具体开标室详见佛山市公共资源交易信息化综合平台“日程安排查询”）。

开标当日，不接受投标人现场签到、现场解密电子投标文件，只接受远程解密方式解密电子投标文件。

8.发布公告的媒介（适用于公开招标）

本次招标公告同时在佛山市公共资源交易中心禅城分中心网以及广东省招标投标监管网、佛山市公共资源交易网发布。公告内容和时间不一致时，以佛山市公共资源交易网发布的为准。

9.其他

9.1 递交投标文件的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。

9.2 参与投标的法定代表人或授权代理人须具有交易员资格。

9.3 本次招标采用的评定标办法是综合评估法。

10.联系方式

招 标 人：佛山市宏裕资产经营有限公司  

地    址：佛山市禅城区魁奇二路2号    

邮    编：528000                      

联 系 人：余先生                      

电    话：0757-83311962              

传    真：    /                      

电子邮件：    /                      

招标代理机构：佛山市蓝科建设管理有限公司

地    址：佛山市南海区桂城街道东平路20号金百福都市广场F栋711室

邮    编：528200                      

联 系 人：王工、黄工                

电    话：0757-81260317、13377577010  

传    真：  /                        

电子邮件：fslk2021@163.com            

1.招标条件

广东农信数据中心已由佛山市南海区发展规划和统计局以备案项目编号：2018-440605-66-03-007151、2018-440605-66-03-007077备案建设，招标人为广东省农村信用社联合社，建设资金来自自筹资金。

本项目广东农信数据中心的招标范围、招标方式、招标组织形式已由佛山市南海区发展规划和统计局以备案项目编号：2018-440605-66-03-007151、2018-440605-66-03-007077备案，已具备招标条件，现对本项目的广东农信数据中心园林景观工程项目施工进行公开招标。

2.工程概况与招标范围

2.1 建设地点：佛山市南海区融通路南侧、融和路北侧、金明路西侧、恒信路东侧。

2.2 项目建设规模：项目园区总建筑面积215036.97㎡。其中：地上建筑最高27层、高度139.10m，地上建筑面积为141484.98㎡；地下三层，地下建筑面积为73551.99㎡。

2.3 计划工期：120日历天，计划开工日期：2022年7月15日。计划竣工日期：2022年11月12日。具体开工时间以发包人审批的开工报告为准。工期不因假期、雨季等因素而延长。

2.4 招标控制价（最高投标限价）：13234189.14元。

2.5 本招标工程共分1个标段，各标段招标内容、规模：

招标内容：本项目园林景观工程包括但不限于首层园区园林以及项目配建公交站场，工程内容主要包括（包括但不限于）：园建绿化工程、室外道路园路、公交站场设计及相关配套工程施工验收，以及入园区、出入路口、配建公用停车位申请施工及相关验收手续等，协调完成市政的给水、雨水、污水管网、预留井等接驳验收手续。

工程承包范围：

（1）承包人应完成发包人提供的图纸、招标文件及有关资料规定的全部内容。承包范围的系统包括但不限于：项目范围内的疏水层、土方回填（含种植土）、园路基础、地铺饰面、道路沥青摊铺、管沟管渠、造景小品、各类植被等、以及电气、给排水、暖通专业和其他相关可预见内容等，对最终的园林效果、室外排水效果负责。负责与施工总承包人及其他相关专业的施工方衔接与沟通，包括设计、土方回填、管线接驳及收边收口等，具体以深化设计图纸和技术需求书等资料为准，图纸中已包含但未明确技术要求的相关内容均在施工范围内。具体施工内容如下：    1、负责首层室外的现有路面破除修复（包括部分市政路面）、土方回填、沥青混凝土园路、疏水层、混凝土垫层、排水沟/截水沟、种植土及乔木、灌木、地被植物、防洪板、防撞柱、路缘石、花基、成品岗亭、垃圾箱、景墙、停车位、管井突出构筑物装饰等。    2、负责公交站场的专项深化设计和实施，负责公交站场的报审报批、外部验收和移交工作，报审报批及验收移交的所产生的相关费用已包含在签约合同价中，不另行支付。    3、负责首层室外各区域各专业工程的高程放线及复核，对首层室外的最终地形、排水坡度负责；在各单体建筑室内专业标段按照各自施工图施工的前提下，对室内外高差的最终结果负责。    4、配合园区机电工程综合管线施工，综合管线种类包括但不限于市政给水、绿化给水、景观水池给水、消防给水、雨污排水、强弱电，配合内容包括但不限于高程放线复核、景观园林给排水接驳点位平面及高程放线及接驳施工前的成品保护、采购安装各类检查井/检修井的装饰井盖；配合综合管线施工开展进行分区域、分层土方回填，并与园区机电单位妥善协商综合管线成品保护方式；配合室外夜间照明末端施工，配合内容包括但不限于平面、高程放线及复核、各类型园建及景观收口等。    5、配合园区智能化工程实施各类智能化系统及末端，配合内容包括但不限于平面、高程放线及复核、各类型园建及景观收口等。    6、负责精装修施工的首层室外园路铺装、景观水池的水平、高程放线，负责该园路铺装除面层自身接缝以外的各类收口和花岗岩面材、水泥砂结合层以下的构造层施工。

（2）服从广东农信数据中心土建施工总承包人的协调管理，配合土建施工总承包人做好在质量、进度、安全、验收方面及按城建档案规定做好相关资料的工作。在土建施工总承包人的总体协调管理下，做好与各专业单位的交叉施工与协调管理工作，按各专业工种界面做到有序施工，配合土建施工总承包人做好各专业分包单位的协调管理工作。

（3）本工程绿化种植成活养护期1年，自本工程竣工验收合格之日起计算。绿化种植（或苗木）成活期养护包括但不限于：中耕施肥、整地、拔除杂草、整形细剪剥芽、补换苗、防病虫害、树桩绑扎、加土扶正、钩除枯枝、环境清理、垃圾清运、地勤安全、洒水、灌溉排水、设施维护等工作。苗木成活养护期内，若苗木有生长不良，出现严重病虫害、枝叶枯黄脱落（有三分之一叶子因病虫害残缺或枯黄脱落）、树木枝干折断等现象而影响外观的，承包人应在收到发包人通知后10天内免费补（换）种相同规格的合格苗木。苗木施工期养护已包含在苗木种植工程中。

（4）特别说明：

1、上述所描述的承包范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。承包人应参阅合同文件中的其他部分，去完全了解工程的实际范围与工作内容。根据本合同所需进行施工的工程包括合同文件、合同图纸、工程技术要求及工程量清单内所显示的一切项目。承包人有责任现场踏勘，细阅合同图纸及工程技术要求，务求对所有施工工程的所有内容做到完全清楚了解。此外承包人还须负责与本合同工程施工有关的环境清理、市容维护、交通、噪音、民扰调停及垃圾清理外运等工作。

2、 设计图纸中的施工项目，发包人有权根据现场施工条件、进度、施工配合等具体情况决定由承包人或其它承包人施工，或按变更增加工作内容由承包人完成，对此承包人不得有异议，并保证按发包人要求完成变更或增加的所有工程内容。

3、发包人有权合理决定用地红线范围内及红线外距离50米范围之内增加零星工程是否由承包人施工，如发包人决定将以上工程委托给承包人施工，承包人有义务接收，承包人必须充分理解发包人对该委托的要求，予以配合并按时完成，价格按照合同内同类工程和合同约定条款计取。如承包人拒绝接受发包人指令，发包人将该项工程委托给其他专业承包单位施工，并按照该项工程造价（以专业承包单位的合同价计）的20%向承包人收取违约金。

4、发包人有权对暂估价工程或专业工程等随时进行调整，有关费用按合同规定计算。承包人不得因此调整（安排）而提出价款及工期索赔，承包人必须无条件配合发包人完成相关的协议内容的调整。

5、 在合同履行过程中，发包人发现已施工的工程存在重大质量或施工进度严重不满足总体工期要求等问题，发包人有权将承包人承包范围内未施工内容划转至其他单位施工，承包人不得对此提出异议。

2.6承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包保修、综合单价包干，措施项目费包干，施工围蔽清单综合单价包干，工程量按实计量。

2.7 工程质量要求：按现行工程质量验收标准达到质量一次性验收合格，符合施工图纸、技术规范要求和国家、行业有关标准及投标文件承诺项。

2.8 安全文明施工要求: 文明施工标准：符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，承诺达到确保责任事故死亡率为零，工程无等级安全事故，工伤频率控制在广东省及佛山市建筑施工安全管理法规定的指标要求范围内。

3.资格审查方式

本工程采用“资格后审”的方式确定合格投标人。  

4.投标人资格要求

投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

4.1 法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

4.2 对投标人企业的资质要求

4.2.1 投标人须具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包三级或以上资质。

4.2.2 本工程不接受联合体投标。

4.3 投标人须持有有效的《安全生产许可证》。

4.4 投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。

4.5 投标人应在佛山市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得对应行业的建筑行业诚信档案。

4.5.1 佛山市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为C级或以上且状态显示为“正常”（以资格审查当天的查询结果为准）。

4.5.2 广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。

4.6 对投标人拟派项目负责人的要求

4.6.1 具备注册于投标人本单位的市政公用工程（或市政）专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书（在广东省外注册的建造师必须是一级建造师；在广东省内注册的二级建造师可提供“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的个人详细信息网页打印件），并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。

注：（1）在广东省外注册的建造师必须是一级建造师；一级建造师可登录国家政务服务平台、住房和城乡建设部政务服务门户查看和下载电子证书，查看和下载电子证书时，本人应确认该证书的使用时限。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

（2）在广东省内注册的二级建造师可提供登录“广东省建设执业资格注册管理信息系统”个人版直接打印电子注册证书，二级执业师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。  

4.6.2 拟派项目负责人必须在 佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取，并且拟派项目负责人必须在资格审查当日未被锁定。省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

4.6.3 拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。

4.6.4 需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月 ）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件的扫描件为准。

4.6.5 投标人应慎重考虑选派一名工程项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如拟派项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标工程项目的投标项目负责人。如本工程项目为后确定该企业为中标人的，招标人将取消其中标资格。

4.7 对投标人拟派项目技术负责人的要求

4.7.1 对拟派项目技术负责人的资格要求：1名，须具有市政工程相关专业高级（或以上级）职称。

4.7.2 拟派项目技术负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记的人员中选取。省外进粤企业，拟派项目技术负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

4.7.3 需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）为拟派项目技术负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料原件的扫描件为准。

4.8 专职安全人员1 名，须具有《安全生产考核合格证（C证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件），且为投标单位在职人员。需提供投标人近期（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件的扫描件为准。

4.9 对投标人企业的信誉要求

4.9.1 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

4.9.2 没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴）

4.9.3 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）

4.9.4 根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本工程项目投标。

4.9.5 根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。

4.10对投标人企业及项目负责人完成过的类似施工业绩要求：

4.10.1 投标人在近3年内（自本工程招标公告发出之日起往前顺推,以竣工验收报告（或交工报告）时间为准），须独立完成过至少1项单项合同金额（或单项合同规模）为1000万或以上的类似工程施工业绩（以有效的交工验收或竣工验收时间为准）。相关证明材料须包括中标通知书（中标通知书必须满足下列条件之一：1. 中标通知书必须是由当地集中交易机构或招标投标管理部门核发或备案的方为有效，2.提供在公共资源交易中心交易及中标公示的截图及查询网站链接）、合同协议书及竣工验收报告（或交工报告），如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。

4.10.2投标人拟派项目负责人在近3年内（自本工程招标公告发出之日起往前顺推,以竣工验收报告（或交工报告）时间为准），作为项目负责人完成过至少1项类似工程施工业绩（以有效的交工验收或竣工验收时间为准）。相关证明材料须包括中标通知书（中标通知书必须满足下列条件之一：1. 中标通知书必须是由当地集中交易机构或招标投标管理部门核发或备案的方为有效，2.提供公共资源交易部门网站中标结果公示或公告的网页打印件及查询网站链接）、合同协议书及竣工验收报告（或交工报告），如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。

4.11 对投标人企业的财务状况要求

投标人在近三个会计年度（2018年、2019年及2020年）企业财务状况均为盈利，须提供投标人（2018年度、2019年度、2020年度）经会计/审计师事务所审计的年度财务报告复印件加盖投标人公章。

4.12对投标人企业不存在行贿行为的要求：投标人须提供在近 3 年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）投标人企业、法定代表人不存在行贿行为的声明函（投标人出具资格声明函原件，并附“中国裁判文书网”(http://wenshu.court.gov.cn)查询情况页面截图）

5.招标文件、图纸等资料的获取

5.1 凡有意参加投标者，可于2022年 5 月 19 日至投标截止时间前登录佛山市公共资源交易信息化综合平台下载招标文件、图纸等资料。具体操作方法请浏览“佛山市公共资源交易网”网站“交易指南”中的工程交易栏目。网址：http://ggzy.foshan.gov.cn，业务咨询电话：0757-83990765、0757-83991581。

5.2 招标文件一经在佛山市公共资源交易网发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应及时下载电子版招标文件及图纸（供下载的招标文件有PDF和WORD版本时，若有不一致，以招标人盖章的PDF版本招标文件为准）。否则所造成的一切后果由投标人自负。

6.投标保证金

6.1 本工程要求投标人提交26万元的投标保证金。

6.2 投标人可自行选择采用现金或投标保函（保单）的形式提交投标保证金形式提交投标保证金。

7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间

7.1.1 投标文件递交的截止时间： 2022年 6 月 14 日9时30分。

7.1.2 开标时间：2022年 6 月 14 日9时30分。

7.1.3 递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标澄清（答疑）、补充、修改等文件中的相关信息。

7.2 投标人须在投标截止前将加密的电子投标文件通过佛山市公共资源交易网成功上传，开标地点： 佛山市公共资源交易中心 南海 分中心指定开标室  开标一室212      

（地址： 佛山市南海区桂城街道夏南路58号方舟一号建筑产业中心大楼2层 ）。

7.3本工程电子投标文件要求投标人采用远程解密。解密开始时间以开标现场招标人（或招标代理）在佛山公共资源交易信息化综合平台—交易平台本项目点击【开始解密】按钮的时间为准，投标人须在解密时间开始后60分钟内在佛山公共资源交易信息化综合平台—交易平台对本工程的电子投标文件完成解密工作。投标人应在本工程投标截止时间后密切关注佛山公共资源交易信息化综合平台—交易平台本项目远程解密界面信息，并按规定的时间和要求进行电子投标文件远程解密操作，因投标人自身原因导致电子投标文件在规定时间内未能成功解密的，视为无效投标。投标人采用远程解密方式解密电子投标文件的，视为默认开标结果。

7.4投标人如采用纸质投标保函（保单）的形式提交投标保证金的，纸质投标保函（保单）的原件密封包须由投标人的法定代表人或授权代理人在投标截止时间前递交至开标地点，且须提供以下身份证明文件：①法定代表人证明书、②授权委托书（法定代表人提交的不需提供）、③交件人身份证原件及复印件。招标人代表验证身份通过后接收其投标保函密封包，身份验证不通过的不接收其投标保函密封包。投标保函密封包递交后投标人代表可自行离场，不需参加开标会。疫情防控期间，递交投标保函的投标人代表不需具有交易员资格。

8.发布公告的媒介（适用于公开招标）

本次招标公告同时在 佛山市公共资源交易中心南海分中心  以及广东省招标投标监管网、佛山市公共资源交易网发布。公告内容和时间不一致时，以佛山市公共资源交易网发布的为准。

9.其他

9.1 投标人要求澄清招标文件，以及招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件一律通过佛山市公共资源交易网提交和发布。各投标人应随时关注项目信息，及时登录佛山市公共资源交易网下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。

9.2 递交投标文件的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。

9.3 投标人授权代理人须具有交易员资格。

9.4 本次招标采用的评定标办法是   综合评估法    。

10.联系方式

招 标 人：广东省农村信用社联合社

地    址：佛山市南海区

邮    编：528200

联 系 人：容工、吴工

电    话： 0757- 81635321、0757- 86261610

传    真：/

电子邮件：/

招标代理机构：广东宏正工程咨询有限公司

地    址：佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层

邮    编：528200

联 系 人：陈彩凤

电    话：0757-86361691

传    真：0757-86368680

电子邮件：nhhongzheng@126.com