佛山市顺德区顺控城投凤凰新翼项目(一期)监理招标公告
1.招标条件
佛山市顺德德胜商务区祥和路以东,德胜中路以北地块(一期) 已由 主管部门 批准建设,招标人为 佛山市顺德区顺扬置业发展有限公司 ,建设资金来自企业自筹资金 ,已具备招标条件,现对该工程的监理进行公开招标。
2.工程概况与招标范围
2.1 建设地点: 顺德德胜商务区祥和路以东,德胜中路以北地块
2.2 项目建设规模:①主导使用性质:A区:二类居住用地(R2),兼容使用性质:兼容商业服务业设施用地。(B)B区:二类居住用地(R2),兼容商业服务业设施用地(B)。C区、D区:商业服务业设施用地(B)。E区:城市道路用地(S1)仅作为城市道路使用。②计算容积率的建筑总面积:35454.62平方米<A区≦106363.86平方米,兼容用地计容建筑面积≦21272.77平方米;23723.32平方米<B区≦71169.96平方米,兼容用地计容建筑面积≦14233.99平方米;C区≦179253.7平方米;D区≦123510.35平方米。③绿地率:A区≧30%,B区≧30%,C区≧35%,D区≧35%。④地下室建筑面积:A、B、C、D的地下停车位建筑面积不高于194843.5平方米(不计算容积率,不包括人防工程面积)。⑤建筑容积率:1.0<A区≦3.0,1.0<B区≦3.0,C区≦5.0,D区≦5.0。⑥建筑限高:A区≦100米,B区≦120米,C区≦200米,D区≦200米(以1985国家高程基准3.83米起算基点)。⑦建筑密度:A区≦30%,B区≦30%,C区≦40%,D区≦40%。绿地率:A区≧30%,B区≧30%,C区≦35%,D区≦35%。其他土地利用要求详见顺规条件(2021)0221号《佛山市顺德区建设用地规划条件》。一期建设由A、B区组成,为二类居住用地,总建筑面积约70000平方米,建安费约为3.63亿元。
2.3 监理服务期:1095日历天,自中标通知书发出之日起至工程竣工验收并协助完成竣工资料备案、结算及缺陷责任终止证书签发为止,其中工程缺陷责任期为24个月。
2.4 招标控制价(最高投标限价):1,750,000 元。
2.5 本招标工程共分1 个标段,各标段招标内容、规模:
(1)监理范围
1)包括本工程勘察设计阶段、施工准备阶段(含施工总承包招标阶段、三通一平)、报批报建阶段(报批报建手续代办)、施工阶段、竣工验收阶段、工程收尾阶段、实体移交阶段、保修阶段的安全、质量、进度、成本控制;监督、管理建设工程合同的履行;对现场建设信息的管理;协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系。
2)除上述工作范围外,监理人还须根据委托人要求,提供资料并协助委托人办理工程建设需要的相关证件、审批、备案,并按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作,协助委托人制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作等。
3)设备监造工作,监理人应依据委托监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行监督。
(2)工程内容(包括但不限于)
本工程范围内所有建筑工程、永久供电及配电工程、给排水工程、室内装饰装修工程、空调、消防、泛光、绿建、电梯安装、智能化建设、综合管线工程、人防、燃气、环保、幕墙、绿化、室外建设项目(含室外的排水、园林景观、市政等)等。
2.6 承包方式:□固定费率/折率包干 ☑固定单价包干 □固定总价包干 □其他承包方式: /
2.7 质量要求:公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务工作,并应符合国家现行建设工程监理规范及有关工程建设标准的规定。
3.资格审查方式
本工程采用“资格后审”的方式确定合格投标人。
4.投标人资格要求
投标人应具备承担本工程监理的资质条件、能力和信誉,具体要求如下:
4.1 法人资格
投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期。
4.2 对投标人企业的资质要求
4.2.1 投标人须具有承接本工程所需的工程监理综合资质或 房屋建筑 工程监理甲 级资质。
4.2.2 本工程不接受 联合体投标。
4.3 投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》,由法定代表人签字并盖单位公章。
4.4 √投标人应在佛山市建筑诚信评价体系管理平台中办理登记并获得对应行业的建筑行业诚信档案(资质类别:监理类企业,适用于城市道路工程、城市轨道交通工程以外的房屋建筑和市政基础设施工程招标)。
4.4.1 √佛山市建筑诚信评价体系管理平台的考评等级为C级或以上且状态显示为“正常”(以资格审查当天的查询结果为准)。
4.4.2 广东省以外的投标人,须提供在广东建设信息网(网址:www.gdcic.net)“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。
4.5 对投标人拟派总监理工程师的要求
4.5.1 对拟派总监理工程师的资格要求:须具有 建筑工程相关 专业 中级(或以上级)职称(职称证书应以人社部门或者在人社部门核准备案的职称评审委员会颁发的为准,详见投标人须知前附表第10.1.2项规定),且具备注册于投标人本单位的房屋建筑工程(或土木建筑工程) 注册监理工程师注册执业证书。
4.5.2 拟派总监理工程师必须在 佛山市建筑诚信评价体系管理平台 登记的人员中选取,并且拟派总监理工程师必须在资格审查当日未被锁定 。省外进粤企业,拟派总监理工程师须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。
4.5.3 √拟派总监理工程师没有在其他在建项目中担任总监理工程师。
[注:适用于要求总监理工程师在资格审查当日未被锁定的项目。]
4.5.4 需提供投标人近期(扣除发布招标公告当月往前顺推 6 个月,即 2021 年 10 月至 2022 年 3 月)为拟派总监理工程师缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人(或其分支机构)所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件的扫描件为准。
4.5.5 √投标人应慎重考虑选派一名总监理工程师参加多个项目的投标竞争,如拟派总监理工程师在两个及以上项目均中标的,只能按照不同项目中标通知书发出的时间先后,担任本企业最先中标项目的总监理工程师。后确定该企业为中标人的项目的招标人将取消其中标资格。
[注:适用于要求总监理工程师在资格审查当日未被锁定的项目。]
4.6 对投标人企业的信誉要求
4.6.1 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。
4.6.2 没有受到取消投标资格的行政处罚。(此处所指的“处罚”,是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚,且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开,除此之外,其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制,不属于此处所指的“处罚”范畴)
4.6.3 在最近三年内没有发生骗取中标或严重违约或重大监理质量问题。(此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为;“严重违约或重大监理质量问题”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定,其中的“重大”监理质量问题,是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准;“最近三年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推三年,以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准)
4.6.4 根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求,投标人若为名单上的失信被执行人,不得参加本工程项目投标。
4.6.5 根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》(佛发改信用〔2019〕1号),对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人,不得参加投标。
4.6.6根据《佛山市顺德区住房城乡建设和水利局关于进一步加强建筑行业诚信惩戒工作的通知》(顺住建发〔2020〕30号),对被列入黑名单的企业,不得参加投标。
5.招标文件、图纸等资料的获取
5.1 凡有意参加投标者,可于2022 年 4 月 8 日至投标截止时间前登录佛山市公共资源交易信息化综合平台下载招标文件、图纸等资料。具体操作方法请浏览“佛山市公共资源交易网”网站“交易指南”中的工程交易栏目。网址:http://ggzy.foshan.gov.cn,业务咨询电话:0757-83990765、0757-83991581。招标文件费用为每套人民币500元(支付宝形式缴交),在项目开标当天收取,售后款项不予退还。投标人需在开标当天递交投标文件前缴交招标文件费用。
5.2 招标文件一经在佛山市公共资源交易网发布,视作已发放给所有投标人,各投标人应及时下载电子版招标文件及图纸(供下载的招标文件有PDF和WORD版本时,若有不一致,以招标人盖章的PDF版本招标文件为准)。否则所造成的一切后果由投标人自负。
6.投标保证金
6.1 本工程要求投标人提交 35000 元的投标保证金。
6.2 投标人可自行选择采用现金或投标担保的形式提交投标保证金。
7.投标文件的递交
7.1 投标文件递交的截止时间
7.1.1 投标文件递交的截止时间: 2022 年 4 月 29 日9 时 30 分。
7.1.2 开标时间: 2022 年 4 月 29 日9 时 30 分。
7.1.3 递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化,请密切留意澄清(答疑)、补充、修改等文件中的相关信息。
7.2 投标人须在投标截止前将加密的投标文件通过佛山市公共资源交易网成功上传,开标地点:佛山市顺德区公共资源交易中心指定开标室(地址:佛山市顺德区大良街道新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼裙楼区公共资源交易中心)。
(1)因疫情防控需要,开标当日,投标人无须到场参加开标会,本次招标采用远程解密方式组织开标。解密开始时间以开标现场招标人(或招标代理)在佛山公共资源交易信息化综合平台—交易平台本项目点击【开始解密】按钮的时间为准,投标人须在解密时间开始后60分钟内在佛山公共资源交易信息化综合平台—交易平台对本工程的电子投标文件完成解密工作。
(2)投标人应在本工程监理投标截止时间后密切关注佛山公共资源交易信息化综合平台—交易平台本项目远程解密界面信息,并按规定的时间和要求进行电子投标文件远程解密操作,因投标人自身原因导致电子投标文件在规定时间内未能成功解密的,视为无效投标。
(3)投标人采用远程解密方式解密电子投标文件的,视为默认开标结果。
8.发布公告的媒介(适用于公开招标)
本次招标公告同时在 佛山市顺德区公共资源交易中心网站 以及广东省招标投标监管网、佛山市公共资源交易网发布。公告内容和时间不一致时,以佛山市公共资源交易网发布的为准。
9.其他
10.1 递交投标文件的投标人少于3个的,招标人应当依法重新招标。
10.2 参与投标的法定代表人或委托代理人须具有交易员资格。
10.3 本次招标采用的评定标办法是 综合评估法 。
10.联系方式
招 标 人(异议受理单位):佛山市顺德区顺扬置业发展有限公司
地 址:佛山市顺德区大良街道新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼16层
邮 编:528300
联 系 人:林工
电 话:0757-29299831
招标代理机构:北京中交建设工程咨询有限公司
地 址:佛山市南海区桂澜北路4号中盛国际大厦808室
邮 编:528200
联系人:梁工、霍工
电 话:0757-86283490-802/805
传 真:0757-86283490
电子邮件:bjzj_gz@163.com
招标监督部门:佛山市顺德区政务服务数据管理局
电 话:0757-22836334、0757-22832272、0757-22836721、0757-22835428
地 址:佛山市顺德区大良德民路行政服务中心东座3楼交易监管科
邮 编:528000
附件:
近日,佛山市交通运输局出台了《佛山市新能源城市配送货车运营扶持资金管理办法》,对新能源城市配送货车运营给予资金补贴,引导新能源城市配送货车推广应用,促进货运配送行业节能减排。其中,氢能源冷藏车每年可获补贴11.5万元。
为做好交通领域碳减排工作,落实我市绿色货运配送示范工程创建要求,促进城市绿色货运配送高效发展,佛山依据《交通运输部办公厅公安部办公厅商务部办公厅关于组织开展城市绿色货运配送示范工程的通知》(交运办(2017)191号)以及有关法规和政策规定,制定该管理办法。
根据管理办法规定,佛山市新能源城市配送货车运营扶持资金的扶持对象为佛山市绿色货运配送示范企业。补贴标准分氢能源货车和纯电动货车两类,其中,轻型氢能源货车、中型氢能源货车及氢能源冷藏车三种车型车辆的有效行驶里程超过5万公里的,每车每年最高补贴7.5万元、10.0万元、11.5万元;微面型轻型封闭电动货车、中面型轻型封闭电动货车、轻型厢式电动货车、中型厢式电动货车和电动冷藏车五种新能源配送车型,有效行驶里程超过3万公里的,每车每年最高补贴0.6万元、1.2万元、1.8万元、2.4万元、3.0万元。
据悉,申报流程遵循“每年度一申请”“当年申请上一年度”的原则,2023至2025年每年3月31日前,示范企业按照市、区交通运输部门有关通知要求,通过“佛山扶持通”进行网上申报。每年6月30日前,佛山将资金拨付给扶持对象。该管理办法有效期至2025年6月30日。
1.招标条件
利众路2号一期厂房项目已由佛山市南海区发展规划和统计局以广东省企业投资项目备案证2202-440605-04-01-794635号批准建设,招标人(项目业主)为佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司,建设资金来自自筹资金,项目已具备招标条件,现对该项目的利众路2号一期厂房项目设计施工总承包(EPC)进行公开招标。
2.工程概况与招标范围
2.1 工程名称:利众路2号一期厂房项目设计施工总承包(EPC)
2.2建设地点:广东省佛山市南海区丹灶镇利众路与盛昌路交叉口。
2.3 项目建设规模:本项目为利众路2号一期厂房项目,利众路2号一期厂房项目项目占地面积74亩,建筑面积约 26748.52平方米。项目主要内容包括建设8栋建筑,包含生产厂房1、测试厂房1、固废仓库、配电房、研发车间、门卫1、门卫2及非机动车车棚。项目总投资为18679.79万元。
2.4 计划工期:本项目总工期为:371日历天,其中:本项目施工图设计工期为20日历天,自合同签订之日起计算,至施工图审查合格;施工工期为369日历天,实际开工日期以总监理工程师发出的开工通知或开工令为准。工期不因雨天、假期及办理各方面的手续等因素而延长(异常恶劣的气候条件及不可抗力除外)。同时满足以下工期节点:
2.5 本招标工程不分标段,招标内容和招标控制价:
2.5.1招标控制价:本项目的招标控制价总金额为人民币107801909.80元,其中建安工程费招标控制价为106050097.89元;施工图设计费招标控制价为1751811.91元。
2.5.2招标内容:承包范围为本项目初步设计所述范围内的施工图设计及设计后续配合服务(含方案深化)、工程施工及保修期保修服务(含移交)等工程实施所需的总承包:
2.5.2.1工程设计:根据项目初步设计文件和招标文件要求,负责从施工图设计阶段开始的设计工作,包括但不限于红线范围内土建施工图设计(含基坑支护、建筑、结构)、设备施工图设计(含给排水、电气、防雷、暖通、消防、节能、室外综合管网、弱电);幕墙施工图设计(如有);人防施工图设计(如有);室内装修施工图设计(含机电设计、消防设计);园林景观施工图设计(含新建围墙、场地提升、园林绿化、景观、小品);海绵城市施工图设计;绿色建筑咨询及施工图设计(如有);配电房、配电房内设备、供电线路专业设计。上述施工图设计深度必须满足现行《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求,按时保质按量完成;还需对上述图纸的后续实施过程进行跟进和技术支持。技术上配合业主完成施工图审查、消防审查等政府相关主管部门要求的技术文件审查。
2.5.2.2工程施工:按照招标文件及合同约定的范围内所有工程内容的施工、缺陷责任期和保修期修复及竣工文件编制(竣工图编制)等。
2.6承包方式:
本项目实行限额投资、限额设计、限额施工模式,中标人按照本合同约定范围,包设计、包结算编制、包办理本项目工程开工及验收所需的各项手续(发包人办理的除外)、包施工、包材料、包工期、包安全、包文明施工、包质量、包验收、造价控制、竣工资料、竣工图编制等涉及本项目所有内容。
2.7工程质量要求:
(1)工程设计要求的质量标准:本工程的设计过程和成果均必须符合国家、广东省、佛山市颁布的有关建筑工程设计及相关方面的现行标准、规范、规程、定额、办法。在设计过程中,如果国家或有关部门颁发了新的技术标准或规范,应采用新的标准或规范进行设计;
(2)施工总承包要求的质量标准:执行相关的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准。
2.8 安全文明施工要求:符合国家、省、市安全生产、文明施工管理、城市管理相关规定。工程施工期间的安全、文明施工措施、扬尘、城市管理等规定承诺达到合格。
3.资格审查方式
本工程采用“资格后审”合格全数入围的方式确定合格投标人。
4.投标人资格要求
投标人应具备承担本工程设计、施工的资质条件、能力和信誉,具体要求如下:
4.1 投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期;(如为联合体投标,以联合体各方分别提供为准)
4.2 对投标人企业的资质要求
4.2.1投标人须同时具备以下相应的设计资质(1)和施工资质(2),具体如下:
(1)投标人须具有承接本项目所需的工程设计综合甲级资质,或工程设计建筑行业乙级或以上资质,或建筑行业(建筑工程)专业乙级或以上资质。
(2)投标人须具有承接本项目所需的建筑工程施工总承包二级或以上资质。
4.2.2 本项目接受联合体投标,联合体投标的,联合体由上述第(1)点要求的设计单位与具备上述第(2)点要求的施工单位组成联合体投标,只限于由一个设计单位与一个施工单位组成联合体,联合体成员数量不超过2家。联合体投标的须以具备上述施工资质且承担本项目施工工作的成员单位任一方为牵头人。联合体投标人除应符合投标人应当具备的资格条件外,还应遵守以下规定:
4.2.2.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书,对联合体各方均有法律约束力。
4.2.2.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,在该协议书中必须指定牵头人,授权其代表所有联合体成员负责投标、委派项目经理(项目负责人)和合同实施阶段的主办、协调工作,并约定各方拟承担的工作责任和权利义务。联合体协议书必须加盖所有联合体成员法人公章并由其法定代表人(或其委托代理人)签字确认。
4.2.2.3 联合体资质按联合体协议约定的专业分工确定,由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。
4.2.2.4 联合体各方签订联合体协议书后,不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体在同一标段中进行投标,如有违反,其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。
4.2.2.5 联合体中标后,联合体各方应当共同与招标人签订合同,为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表,向招标人承担责任和接受指令,并负责整个合同的全面履行。
4.2.2.6 除非另有规定和说明,本招标文件(含招标公告)中的“投标人”一词亦指联合体各方。
4.3 投标人(如为联合体投标,以联合体施工单位提供为准)须持有有效的《安全生产许可证》。
4.4 投标人应有良好信誉,且在佛山市(区)行业行政主管部门的诚信管理系统中办理登记并获得诚信编号(若为联合体,联合体各方均须提供)。若为非联合体,投标人的设计资质和施工资质须分别获得诚信编号。
4.4.1佛山市建筑行业诚信档案的有效范围是开标当天考评结论为C级或以上的,且未被系统锁定。
4.4.2广东省以外的投标人(若联合体投标,则联合体中广东省以外的成员),须提供在广东建设信息网(网址:www.gdcic.net)“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。
4.5 项目负责人:
4.5.1拟派项目负责人(项目施工负责人)的要求:1名,具有注册于投标人本单位的建筑工程专业二级(或以上级)注册建造师执业资格证书(在广东省外注册的建造师必须是一级建造师;在广东省内注册的二级建造师可提供“取得二级建筑师、二级结构工程师、二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”的个人详细信息网页打印件),并持有有效的《安全生产考核合格证(B证)》(广东省内投标人可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件)(如为联合体投标,以联合体牵头人提供为准);
4.5.1.1投标人拟派驻项目施工负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记备案的人员中选取,并且拟任项目施工负责人必须在资格审查当日未处于被佛山市建筑诚信评价体系管理平台锁定状态。省外进粤企业,拟派驻项目施工负责人必须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。
4.5.1.2拟派项目施工负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。
4.5.1.3拟派项目施工负责人如有参与其他工程投标的情况,必须在投标文件中说明。投标人应慎重考虑选派项目施工负责人参加多个工程项目的投标竞争,如投标项目施工负责人在两个及以上工程项目均中标的,只能按照不同工程项目中标的时间先后,担任本企业最先中标项目的投标项目施工负责人。后确定该企业为中标人的工程项目的招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的,按弄虚作假骗取中标查处。
4.5.2对拟派项目设计负责人的资格要求:1名,具有建筑相关专业中级或以上职称并且同时具备注册于本单位的一级注册建筑师。(如为联合体投标,以联合体成员设计单位提供为准)
4.5.2.1投标人拟派驻项目设计负责人必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记备案的人员中选取。省外进粤企业,拟派驻项目设计负责人必须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。
4.5.3拟派专职安全人员要求:不少于3名,均须具有《安全生产考核合格证(C证)》(广东省内投标人可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件)。(如为联合体投标,以联合体牵头人提供为准)
4.5.5投标人拟派驻项目施工负责人、项目设计负责人、专职安全人员必须在佛山市建筑诚信评价体系管理平台登记备案的人员中选取。省外进粤企业,拟派驻项目相关人员必须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。
4.6投标人需提供近半年(扣除发布招标公告当月往前顺推6个月)为上述人员(项目施工负责人、项目设计负责人、专职安全人员)缴纳社保资金的有效的社保证明材料原件或复印件为准。有效的社保证明材料原件或者复印件包括:投标人(或其分支机构)所属当地社保管理部门出具并盖章的社保证明原件或复印件并加盖投标人公章;或投标人(或其分支机构)所属当地社保管理部门网站下载且已签盖社保管理部门电子签章的社保证明打印件并加盖投标人公章。
4.7类似工程业绩要求
投标人(如为联合体投标,联合体施工单位提供)近三年(自招标公告发布之日起往前顺推三年,以合同签订时间为准)至少承接过1项合同金额不少于4000万元的房屋建筑类工程施工或设计施工总承包业绩。
注:业绩证明资料需同时提供中标通知书(中标通知书必须是由当地集中交易机构或招标投标管理部门核发的方为有效)、施工合同复印件并加盖投标人公章(如联合体投标的盖牵头人单位公章)。如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的,还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。
4.8对投标人企业的信誉要求(若为联合体,联合体各方均须符合)
4.8.1 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。
4.8.2 没有受到取消投标资格的行政处罚。(此处所指的“处罚”,是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚,且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开,除此之外,其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制,不属于此处所指的“处罚”范畴)
4.8.3 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。(此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为;“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定,其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故,是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准;“最近三年”是指该项目投标邀请书发出之日起往前顺推三年,以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准)
4.8.4 根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求,投标人若为名单上的失信被执行人,将被列入工程交易黑名单,且不得参加本项目投标。
4.8.5 根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》(佛发改信用〔2019〕1号),对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人,不得参加投标。
4.9 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则,相关投标均无效。
5.报名要求及招标文件、图纸等资料的获取
5.1 凡有意参加投标者,可于2022年4月8日至投标截止时间前登录佛山市公共资源交易信息化综合平台下载招标文件、图纸等资料。具体操作方法请浏览“佛山市公共资源交易网”网站“交易指南”中的工程交易栏目。网址:http://ggzy.foshan.gov.cn,业务咨询电话:0757-83990765、0757-83991581。
5.2 招标文件一经在佛山市公共资源交易网发布,视作已发放给所有投标人,各投标人应及时下载电子版招标文件及图纸(供下载的招标文件有PDF和WORD版本时,若有不一致,以招标人盖章的PDF版本招标文件为准)。否则所造成的一切后果由投标人自负。
6.投标保证金
6.1 本工程要求投标人提交50万元的投标保证金。
6.2 投标人应在投标截止时间之前(以银行到账时间为准)提交;投标人应提前办理投标保证金手续,自行承担银行到账延误风险。
6.2.1 投标保证金为现金形式时,投标人应在投标截止时间之前(以银行到账时间为准)提交;投标人应提前办理投标保证金手续,自行承担银行到账延误风险。
6.2.2 投标保证金为纸质投标保函(保单)时,投标人授权代理人应在开标当天且投标截止时间之前提交纸质投标保函(保单)。递交纸质投标保函(保单)时,投标人的授权代理人须持相关身份证明文件(第二代身份证复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件)到场递交纸质投标保函(保单),并在递交纸质投标保函(保单)后即可离场。
6.2.3投标保证金为电子投标保函(保单)时,投标人应在投标截止时间前通过“佛山市公共资源交易信息化综合平台”登录保证机构的业务系统办理。
7.投标文件的递交
7.1 投标起止时间和开标时间
7.1.1投标文件递交的起始时间:2022年4月29日8时30分,截止时间:2022年4月29日9时30分。
7.1.2开标时间:2022年4月29日9时30分。
7.1.3递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化,请密切留意招标澄清(答疑)、补充、修改等文件中的相关信息。
7.2 投标文件递交地址:投标人应于投标截止时间前将投标文件送达佛山市公共资源交易中心南海分中心开标一室212(地址:佛山市南海区桂城街道夏南路58号方舟一号建筑产业中心大楼2层三楼)。
7.3投标人的授权代理人须持相关身份证明文件到场递交投标文件,并在递交投标文件后即可离场。递交投标文件时,授权代理人须提交第二代身份证复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件;若授权代理人非投标人的交易员,还须另行提交投标人一名佛山市公共资源交易中心交易员身份证复印件(交易员在佛山市公共资源交易信息化综合平台的授权期限须在有效期内)。递交投标文件的授权代理人与投标文件中的授权代理人必须为同一人。(如为联合体投标,由联合体牵头人委派为准)
注:疫情防控期间,提倡非本地的投标人委托本地分支机构、办事处的人员或本地的其他人员为授权代理人,纸质投标文件可通过邮寄的方式寄给授权代理人。
7.4 投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》(佛发改招〔2013〕11号)的要求,在投标文件首页签署《诚信投标承诺书》,由法定代表人签字并盖单位公章。对于拒签或不按要求签署承诺书的投标人,评标委员会将否决其投标。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在佛山市公共资源交易中心南海分中心网页(http://www.nanhai.gov.cn/cms/sites/nh_ggzy/jyh/jyxx_gczb.jsp)、佛山市公共资源交易网(http://ggzy.foshan.gov.cn/)以及广东省招标投标监管网发布。公告内容和时间不一致时,以佛山市公共资源交易网(http://ggzy.foshan.gov.cn/)发布的为准。
9.异议与投诉
9.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条,潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平、不公正,损害其利益的,可以向招标人提出异议(异议应当在投标截止时间10日前提出)。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的,可以自知道或应当知道之日起10日内向行政监督部门实名投诉。
9.2潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限,避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。
10.其他
10.1投标人要求澄清招标文件,以及招标人的澄清(答疑)、补充、修改等文件一律通过佛山市公共资源交易网提交和发布。各投标人应随时关注报名项目信息,及时登录佛山市公共资源交易网下载相关文件,否则所造成的一切后果由投标人自负。
10.2 本次招标办理投标报名手续并购买招标文件的投标人不足3人,或投标截止时间止递交有效投标文件的投标人或通过资格审查的合格投标人不足3人时,招标人将依法重新组织招标。
10.3本次招标采用的评定标办法是评定分离办法。
11.联系方式
招标人:佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司
地 址: 佛山市南海区丹灶镇
邮 编:528200
联系人:高小姐
电 话:0757-85410003
招标代理机构:广东创南工程管理有限公司
地 址:佛山市南海区桂城
邮 编:528000
联系人:麦炽坤
电 话:0757-86253386
传 真:0757-86316628
电子邮件:chuangnanzj@163.com
附件:
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter